自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_www国产亚洲精品_日产精品久久久久久久性色_japanese在线播放国产_伊人久久精品一区二区三区__7777精品伊人久久久大香线蕉 _国产精品亚洲综合一区二区三区__国产探花在线精品一区二区_久久久久久亚洲精品

重慶市黔江區(qū)人民法院民事判決書

(2012)黔法民初字第01934號(hào)


原告重慶XX建筑勞務(wù)有限公司，住所地重慶市涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)明家街上。

法定代表人陳X，該公司經(jīng)理。

委托代理人徐XX，重慶XX律師事務(wù)所律師。

被告重慶XX新創(chuàng)投資管理有限公司，住所地重慶市黔江區(qū)舟白鎮(zhèn)路東居委一組。

法定代表人呂XX，該公司董事長(zhǎng)。

委托代理人鄒X，重慶XXX律師事務(wù)所律師。

委托代理人劉XX，重慶XXX律師事務(wù)所律師。


原告重慶XX建筑勞務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX勞務(wù)公司）與被告重慶XX新創(chuàng)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX投資公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，原告XX勞務(wù)公司于2012年6月12日向本院提起訴訟，本院受理后，由審判員蔣小清獨(dú)任審判，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2012年8月1日公開開庭進(jìn)行了審理。原告的委托代理人徐XX，被告的委托代理人劉XX到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱：2010年2月2日，原告與被告簽訂《土石方工程施工合同》，甲方
(即被告)將重慶民族職業(yè)學(xué)院新建校區(qū)土石方工程承包給乙方(即原告)施工。工作內(nèi)容：平基放線、勞動(dòng)力及技術(shù)裝備的組織，土石方的爆破及開挖，地表清障，土石方的場(chǎng)內(nèi)調(diào)配及運(yùn)輸，以及周邊建筑物，居民的安全防護(hù)設(shè)施，工程資料的編制，現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工措施。甲方協(xié)助乙方同周邊政府單位包括環(huán)衛(wèi)、城建、公安、交通、街道辦事處、居委會(huì)及周邊企(事)業(yè)單位，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào)等工作，工程范圍：按甲方提供的施工圖紙和甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)在現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工，余土外運(yùn)至渣場(chǎng)。工程量約為20萬(wàn)方，結(jié)算時(shí)按甲方所給施工圖及雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方量為準(zhǔn)。本合同采用單價(jià)包干合同，即乙方完成合同約定承包范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)（含機(jī)械設(shè)備等的進(jìn)、出場(chǎng)費(fèi)）、管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅金(可以用本工程的柴油發(fā)票、爆破材料發(fā)票及部分運(yùn)輸發(fā)票沖抵)組成，單價(jià)為放炮開挖土石方部分（包括土石方部分開挖、爆破、平整及一公里以內(nèi)的運(yùn)輸）每立方米19元（不含棄土費(fèi)）。機(jī)場(chǎng)大道邊（原設(shè)計(jì)標(biāo)高600板塊）及原地貌山頂標(biāo)高618山頭新增工程量單價(jià)為19.5元∕立方米。其他工作部分（即原地貌山頂標(biāo)高623山頭、校大門兩側(cè)山頭）工程單價(jià)為21.00元∕立方米。進(jìn)度付款方式：甲方根據(jù)工程進(jìn)度每月十日前按工程進(jìn)度的80%支付給乙方工程進(jìn)度款，余下的20%在完工驗(yàn)收并辦理結(jié)算后，在2011年4月25日前付清。工程結(jié)算：甲方收到乙方工程決算資料后在30日內(nèi)辦理完竣工結(jié)算，否則視為認(rèn)可乙方工程價(jià)款，并作為結(jié)算依據(jù)。合同簽訂后，原告依約組織施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工，工程內(nèi)容經(jīng)被告驗(yàn)收合格。經(jīng)計(jì)算，原告在施工中完成放炮、開挖土石方共計(jì)346530.71立方米，工程總價(jià)款為70117558.99元。在原告施工期間，因被告未能協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系，未完成施工場(chǎng)地范圍內(nèi)的住戶、林木、照明路線搬遷工作，以及不按合同約定及時(shí)足額支付工程進(jìn)度款，致原告施工隊(duì)伍被迫停工69天，造成停工損失為589722元。2011年1月24日至3月24日，原告陸續(xù)將各部分工程《建設(shè)工程結(jié)算書》提交給被告，被告簽收后，未提出異議。按合同約定，被告至遲應(yīng)在2011年4月25日前付清工程款，但被告至今尚有工程款448948元未支付給原告。原、被告簽訂的《土石方工程施工合同》形式合法，內(nèi)容真實(shí)且不為法律所禁止，應(yīng)當(dāng)作為確定雙方權(quán)利、義務(wù)的依據(jù)。被告應(yīng)按合同約定按時(shí)足額支付工程款，并應(yīng)承擔(dān)因遲延付款造成的資金占用利息；在原告施工過(guò)程中，因被告原因致原告施工機(jī)具及人員被迫長(zhǎng)時(shí)間停工、待工，因此造成的停工損失也應(yīng)由被告足額承擔(dān)，原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益。特請(qǐng)求1、人民法院判決被告立即支付給原告工程款448948元及利息（該利息從2011年4月26日起，按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算至付清之日止）；2、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

原告為證明其所主張的事實(shí)，向本院提交以下證據(jù)以支持其訴訟請(qǐng)求:

1.建設(shè)工程施工合同；

2.建設(shè)工程結(jié)算書（延機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米）；

3.收文登記�。�

4.重慶民族職業(yè)學(xué)院平基土石方工程原始地形地貌圖及方格網(wǎng)圖；

5.建設(shè)工程結(jié)算書。

被告XX投資公司辯稱：
原、被告雙方間簽訂的合同屬實(shí)，但被告已支付完畢，共支付了6871274元，且付超了30165.71元，未能按合同約定的時(shí)間付款是因?yàn)樵�告拖延工期；其二被告并未收到原告方聲稱已向被告報(bào)送的平基土石方一、二期建設(shè)工程結(jié)算書及機(jī)場(chǎng)擴(kuò)寬30米的建設(shè)工程結(jié)算書；其三原告提供的證據(jù)中工程造價(jià)匯表里面第五項(xiàng)造價(jià)為73220.49元的超挖方量是吉力公司做的，不應(yīng)納入本案計(jì)算。

被告XX投資公司為證明其抗辯事由，向本院提交以下證據(jù) :

建設(shè)工程方格網(wǎng)總的計(jì)算依據(jù)；

付款憑證。


經(jīng)審理查明：原告XX勞務(wù)公司于2010年9月20日與被告XX投資公司簽訂了《土石方工程施工合同》，該合同中約定：“重慶XX新創(chuàng)投資管理有限公司為甲方，重慶市XX勞務(wù)勞務(wù)建筑有限公司為乙方；一、工程名稱：重慶民族職業(yè)學(xué)院新建校區(qū)；四、工程范圍：按甲方提供的施工圖紙和甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)在現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工，余土外運(yùn)至渣場(chǎng)；五、工程量：工程量約為20萬(wàn)方，結(jié)算時(shí)以甲方所給施工圖紙及雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方量為準(zhǔn)；六、合同工期：開工日期為2010年9月25日，竣工日期為2011年1月25日，合同工期為4個(gè)月（注：機(jī)場(chǎng)大道板塊和校大門兩側(cè)板塊工期為一個(gè)半月，即2010年9月25日-2010年11月10日，不可抗拒的因素除外）；七、合同價(jià)款：本合同采用單價(jià)包干合同，
1.放炮開挖土石方部分（包括土石方開挖、爆破、平整及一公里內(nèi)的運(yùn)輸），機(jī)場(chǎng)大道邊（原設(shè)計(jì)標(biāo)高600板塊）及原地貌山頂標(biāo)高618山頭新增工程…量單價(jià)為19.5元∕平方米，其他工作部位（即：原地貌山頂標(biāo)高623山頭、校大門兩側(cè)山頭）工程單價(jià)為21元∕平方米…八、甲方根據(jù)工程進(jìn)度每月十日前按工程進(jìn)度的80%支付給乙方工程進(jìn)度款，余下20%在完工驗(yàn)收并辦理完決算后，在2011年4月25日前付清；九、甲方收到乙方工程決算資料在30日內(nèi)辦理完竣工結(jié)算，否則視為認(rèn)可乙方申報(bào)工程價(jià)款，并作為結(jié)算依據(jù)�！焙贤�簽訂后，原告進(jìn)場(chǎng)施工。2010年12月10日，原告XX勞務(wù)公司與被告XX投資公司簽訂了第二份《土石方工程施工合同》，該合同約定：“一、工程名稱：重慶民族職業(yè)學(xué)院新建校區(qū)內(nèi)輔教樓山頭土石方工程施工；四、工程范圍：按甲方提供的施工圖紙和甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)在現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工，余土外運(yùn)至渣場(chǎng)；九、甲方收到乙方工程決算資料在30日內(nèi)辦理完竣工結(jié)算，否則視為認(rèn)可乙方申報(bào)工程價(jià)款，并作為結(jié)算依據(jù)�！�2011年9月2日，原、被告雙方對(duì)除2010年9月20日施工合同中所涉及沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程外的兩份施工合同的工程進(jìn)行了結(jié)算，確認(rèn)工程量為299541.31立方米（含重慶市吉力建設(shè)集團(tuán)有限公司3853.71立方米），工程造價(jià)為6101265.69元（含重慶市吉力建設(shè)集團(tuán)有限公司73220.49元）。截止原告起訴之日止，被告支付原告工程款6871274元。


另查明，被告XX投資公司于2010年11月21日就機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程給原告XX勞務(wù)公司出具了驗(yàn)收合格的竣工驗(yàn)收意見。原告XX勞務(wù)公司于2011年1月24日將2010年9月20日原、被告雙方簽訂的施工合同中所涉及沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程的包含建設(shè)工程結(jié)算書在內(nèi)結(jié)算資料送給了被告XX投資公司，被告XX投資公司收到該工程結(jié)算資料后至今未辦理該工程竣工結(jié)算。在原告提供給被告的建設(shè)工程結(jié)算書中，機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米的工程量為46989.4立方米，工程造價(jià)為916293.3元。


本院認(rèn)為：原告XX勞務(wù)公司與被告XX投資公司簽訂的兩份《土石方工程施工合同》真實(shí)合法有效，雙方當(dāng)事人在享受權(quán)利的同時(shí)也應(yīng)履行合同義務(wù)。原、被告雙方于2011年9月2日對(duì)除沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程外的工程項(xiàng)目進(jìn)行的結(jié)算，符合雙方合同的約定，予以認(rèn)定，但其結(jié)算表中所涉及的重慶市吉力建設(shè)集團(tuán)有限公司工程量及其工程造價(jià)應(yīng)在本案中扣除，由權(quán)利人另行主張權(quán)利，相應(yīng)地原告該部分工程量確認(rèn)為295687.6（結(jié)算造價(jià)匯表中合計(jì)工程量299541.31-重慶市吉力建設(shè)集團(tuán)有限公司工程量3853.71）立方米，工程造價(jià)為6028045.2（結(jié)算造價(jià)匯表中合計(jì)工程造價(jià)6101265.69-重慶市吉力建設(shè)集團(tuán)有限公司工程造價(jià)73220.49）元。對(duì)于沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程的工程量和造價(jià)，原告XX勞務(wù)公司已按照合同約定適當(dāng)?shù)穆男辛肆x務(wù)，被告XX投資公司在2010年11月21日通過(guò)了對(duì)沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程驗(yàn)收，被告XX投資公司在2011年1月24日收到結(jié)算資料后未在30天內(nèi)作出回復(fù)，據(jù)原、被告雙方簽訂2010年9月20日的《土石方工程施工合同》第九條的約定應(yīng)視為被告XX投資公司對(duì)原告XX勞務(wù)公司報(bào)送的該工程工程量及工程總造價(jià)的認(rèn)可，即沿機(jī)場(chǎng)大道擴(kuò)寬30米工程的工程量確認(rèn)為46989.4立方米，工程造價(jià)為916293.3元。


綜上，原告XX勞務(wù)公司所完成的工程量為342677立方米，工程造價(jià)為6944338.5元，扣抵雙方認(rèn)可的被告已付原告工程款6871274元，被告尚欠原告工程款73064.5元。故被告認(rèn)為已付清工程款的抗辯不成立，原告要求被告支付工程款448984元及從2011年4月26日起按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算至付清之日止的利息主張，其中的工程款73064.5元及利息訴求，符合雙方合同約定，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，于法有據(jù)，本院依法予以支持，對(duì)超出部分由原告承擔(dān)舉證不能的后果，應(yīng)予以駁回。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零六條，《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零九條、第二百七十九條、第二百八十六條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條、第二十條之規(guī)定，判決如下：


一、被告重慶XX新創(chuàng)投資有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告重慶XX建筑勞務(wù)有限公司支付工程款73064.5元及其從2011年4月26日起按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算至付清之日止的利息。


二、駁回原告重慶XX建筑勞務(wù)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。

案件受理費(fèi)8034元，減半收取為4017元，由原告負(fù)擔(dān)3017元，被告負(fù)擔(dān)1000元。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。


如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于重慶市第四中級(jí)人民法院。雙方當(dāng)事人在法定上訴期內(nèi)均未提出上訴或僅有一方上訴后又撤回的，本判決發(fā)生法律效力，當(dāng)事人應(yīng)自覺履行判決的全部義務(wù)。一方不履行的，自本判決內(nèi)容生效后，權(quán)利人可以向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。申請(qǐng)執(zhí)行的期限為二年，該期限從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計(jì)算。



審 判 員 蔣 小 清



二〇一二年八月二十日

書 記 員 敬 也 丁