自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_www国产亚洲精品_日产精品久久久久久久性色_japanese在线播放国产_伊人久久精品一区二区三区__7777精品伊人久久久大香线蕉 _国产精品亚洲综合一区二区三区__国产探花在线精品一区二区_久久久久久亚洲精品

（2016）滬0115民初16046號(hào)
　　原告上某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司，住所地上海市崇明縣。
　　法定代表人涂某某，總經(jīng)理。
　　委托代理人陳某某，男。
　　委托代理人譚凱，上海君瀾律師事務(wù)所律師。
　　被告黎某某(上海)有限公司，注冊(cè)地上海市浦東新區(qū)。
　　法定代表人葉某某，董事長(zhǎng)。
　　委托代理人凌某某，女。
　　委托代理人仝寧，北京長(zhǎng)安(上海)律師事務(wù)所律師。
　　原告上某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大某某)與被告黎某某(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)黎某某)裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年2月29日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2016年3月23日、4月20日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人陳某某、譚凱及被告委托代理人凌某某、仝寧到庭參加訴訟。庭審中，雙方一致同意本案審限延長(zhǎng)一個(gè)月繼續(xù)適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告大某某訴稱(chēng)：2015年4月30日，原告與被告黎某某訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定原告為被告對(duì)上海市浦東新區(qū)畢升路XXX弄XXX號(hào)樓房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)畢升路房屋)進(jìn)行內(nèi)部裝修，工程造價(jià)人民幣980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價(jià)的千分之五處罰，一方違約則支付合同價(jià)30%的違約金。合同訂立后，原告按約進(jìn)行施工，并在被告的要求下變更并增加了部分施工項(xiàng)目。2015年12月10日，被告未經(jīng)驗(yàn)收及質(zhì)量鑒定，單方認(rèn)定原告裝修質(zhì)量存在問(wèn)題并通知原告停止施工�，F(xiàn)原告已經(jīng)基本完成施工項(xiàng)目，被告尚拖欠工程款899,415.13元未付。原告催討未果，故提起訴訟，請(qǐng)求判令被告支付上述工程款及違約金294,000元。
　　被告黎某某辯稱(chēng)：原告大某某沒(méi)有施工資質(zhì)，違法將工程轉(zhuǎn)包給第三人，還存在工程質(zhì)量不合格及工期延誤問(wèn)題。原告所述施工項(xiàng)目的變更及增加沒(méi)有事先通知被告，更未經(jīng)過(guò)被告的同意或確認(rèn)。原告在工期延遲三個(gè)月的情況下，仍然未能完工，被告在此情況下不得不通知其停工，并請(qǐng)第三方施工單位繼續(xù)完成裝修�，F(xiàn)被告已經(jīng)支付了原告工程款609,000元，通知其停止施工是因?yàn)樵�告�?yán)重違約，故不同意其訴請(qǐng)。
　　經(jīng)審理查明：2015年4月30日，原告大某某與被告黎某某訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定原告按全包方式為被告對(duì)畢升路房屋進(jìn)行內(nèi)部裝修，工程造價(jià)980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價(jià)的千分之五處罰，一方違約則支付合同價(jià)30%的違約金。合同訂立后，原告進(jìn)場(chǎng)裝修。后因工期延誤，雙方于2015年10月22日訂立《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號(hào)樓裝修項(xiàng)目之協(xié)議》，對(duì)截至2015年10月22日已完成的工程量進(jìn)行結(jié)算，確認(rèn)被告已支付工程款539,000元，尚欠42,539.60元，原告因工期延誤應(yīng)支付違約金269,500元，與上述42,539.60元抵扣后，原告應(yīng)于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，同時(shí)原告還應(yīng)按照協(xié)議所附《施工計(jì)劃》于2015年11月29日完成剩余所有工程。2015年12月15日，被告在未對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收及質(zhì)量鑒定的情況下，以原告未能按照《施工計(jì)劃》的時(shí)間期限完成裝修及質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題為由，通知被告停止施工。2015年12月29日，被告與案外人上某某工程有限公司訂立《建筑裝飾工程施工合同》，對(duì)畢升路房屋再次進(jìn)行裝修。2016年2月29日，原告以被告拖欠工程款為由提起本案訴訟。庭審中被告辯稱(chēng)已經(jīng)支付原告工程款609,000元，原告予以認(rèn)可。
　　以上事實(shí)，有原告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、《施工項(xiàng)目表》復(fù)印件、《工程項(xiàng)目變更單》復(fù)印件，通知、照片、視頻、微信聊天記錄、郵件，被告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、發(fā)票、付款憑證、借條、《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號(hào)樓裝修項(xiàng)目之協(xié)議》、《施工計(jì)劃》、通知、《上海市房屋租賃合同》、《建筑裝飾工程施工合同》及雙方的庭審陳述等證據(jù)在案佐證。
　　本院認(rèn)為，依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。本案中，原、被告之間的裝飾裝修合同成立，原告應(yīng)當(dāng)按照約定進(jìn)行施工，被告應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)價(jià)款。合同履行過(guò)程中，雙方就工期延誤的違約金支付及后續(xù)工程的施工計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，系對(duì)上述合同內(nèi)容的部分變更，具有法律效力。后被告在未對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算及質(zhì)量鑒定的情形下，就單方通知原告停止施工并讓案外人進(jìn)場(chǎng)施工，導(dǎo)致無(wú)法對(duì)原告實(shí)際發(fā)生的工程量及施工質(zhì)量進(jìn)行鑒定，對(duì)此被告負(fù)有主要責(zé)任。另一方面，原、被告雙方就工程施工簽訂的是全包合同，而被告之后又選擇第三方施工單位進(jìn)場(chǎng)裝修，對(duì)此本院有理由相信原告之前的裝修質(zhì)量或者施工進(jìn)度未能?chē)?yán)格達(dá)到合同及協(xié)議的要求，以致被告需要再次進(jìn)行施工，因此原告亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告認(rèn)為在被告的要求下對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行了變更及增加，被告當(dāng)庭表示否認(rèn)，因原告無(wú)法提供被告要求或者確認(rèn)項(xiàng)目變更及增加的充分證據(jù)，而原告實(shí)際完成的工程量又無(wú)法進(jìn)行鑒定，假設(shè)原告工期延誤確系被告變更或增加工程造成，原告亦不可能與被告簽訂協(xié)議以明確工期延誤應(yīng)支付被告違約金，故本院對(duì)原告此項(xiàng)事實(shí)主張不予采信。鑒于被告已經(jīng)支付合同總價(jià)款980,000元中的609,000元，尚拖欠371,000元，本院根據(jù)雙方各自的責(zé)任綜合考慮，酌情認(rèn)定被告還應(yīng)支付原告工程款300,000元，原告的其余訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條第一款、第七十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
　　一、被告黎某某(上海)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告上某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司工程款300,000元；
　　二、駁回原告上某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司的其余訴訟請(qǐng)求。
　　負(fù)有金錢(qián)給付義務(wù)的當(dāng)事人，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)15,540.74元，減半收取計(jì)7,770.37元，由原告上某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司負(fù)擔(dān)5,817.37元，被告黎某某(上海)有限公司負(fù)擔(dān)1,953元。
　　如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。


審 判 員 龔文詒
二〇一六年六月二十八日
書(shū) 記 員 姜 輝